Суд расторг контракт с «Мостовиком» на проектирование стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде

Арбитражный суд Калининградской области расторг государственный контракт на разработку проектной и рабочей документации на строительство стадиона к чемпионату мира 2018 года в Калининграде.

От имени государства в суд обратилось Государственное казенное учреждение Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства». Контракт был заключен 24 декабря 2012 года на сумму 849 753 000 рублей.

По контракту «Мостовик» должен был сделать все работы в 4 этапа за 525 календарных дней и сдать проектную документацию не позднее 4 июня 2014 года. За нарушение сроков выполнения работ соглашением были установлены пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости договора за каждый день просрочки.

Первый акт о приёмке работ стороны подписали только 27 июня 2014 года – по 4-му этапу. В декабре 2014 года государственная экспертиза выдала по нему отрицательное заключение. По первому этапу работ с ноября 2013 года по январь 2014 года «Мостовик» передал только документацию. Второй и третий этапы, по мнению истца, полностью не выполнены и не сданы заказчику.

«Мостовик» пояснил, что не в силах выполнить работы по договору из-за решения Арбитражного суда Омской области о его банкротстве.

Суд посчитал, что «Мостовик» не предоставил доказательств о выполнении всех работ в установленный срок.

К тому же вступившим в законную силу предыдущим решением Арбитражного суда Калининградской области от 9 февраля 2015 года был установлен факт просрочки выполнения работ. Согласно этому решению с «Мостовика» взыскана неустойка в размере 34 117 581 руб. за период с 4 июня по 28 октября 2014 года.

Поскольку на момент вынесения решения проектные работы так и не были выполнены, суд расторг контракт между ГКУ КО «Региональное управление заказчика капитального строительства» и ООО «НПО Мостовик».

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца.

Проекта на строительство стадиона до сих пор нет. Как сообщал 29 октября 2015 года министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, «самый сложный стадион – Калининград. Мы забрали его проектирование под жесткий контроль. До 30 октября стадион должен выйти из экспертизы».

© Информационное агентство Русский Запад